在日常生活和工作中，用到協議的地方越來越多，簽訂簽訂協議是最有效的法律依據之一。我們該怎麼擬定協議呢？下面是小編幫大家整理的加工協議書7篇，歡迎大家分享。
甲方：________________________簽訂地點：_______________
乙方：_______________日期：_______________
甲方爲乙方提供加工業務，雙方在平等互利前提下，經友好協商達成以下條款：
一、訂單有關事項如下：
（一）品名、規格、單價：
（二）加工數量：每次訂單量衛生巾不少於____萬片，護墊不少於____萬片。
（三）加工量與訂貨量可能有一定偏差，+/—____片據實結算。
二、包裝方式：
根據乙方要求確定。
三、付款方式：
每次訂貨前預付50%訂金，餘款於提貨前付清。
四、運輸方式：
運費需方承擔。
五、質量驗收：
除以供方所提供的資料外，按中國一次性婦女衛生巾指標作準。質量問題可在發貨當日起15天內提出，逾期不予受理。
六、本協議雙方簽字蓋章即生效，執行過程中出現異議，雙方應友好協商解決，協商不成則按《合同法》有關規定執行。
甲方：
乙方：
地址：
地址：
電話：
電話：
傳真：
傳真：
代表：
代表：
（蓋章） （蓋章）
簽字日期：年月日
簽字日期：年月日
承攬方：
委託方：
合同雙方爲明確各自權利和義務，經友好協商，按照《中華人民共和國經濟合同法》及其有關規定，特訂立本合同。
一、承攬標準
品名 材料
規格（mm) 計量單位 單價（含稅） 金額（元） 備註
見附件
合計（大寫）：具體金額於實際出貨爲準
二、質量要求及技術標準：
以客戶提供稿件的確認件爲準！按國家標準執行。
三、版費承擔責任及起訂量：
所有包裝由運城製版公司大版製作，版費由委託方預付 14.9 萬元，每單款包裝累計達到貨值 15 萬元，承攬方全額退還版費。改版費用由委託方承擔。起訂量見附件。
四、貨款結算方式及時間：
每月月底對賬，承攬方提供17%增值稅發票，委託方在次月20日之前付款。除承攬方書面特別指定外，貨款以匯至本合同所列承攬方開戶銀行爲準。
五、驗收標準和方法：
按相關的國家標準或雙方書面約定的驗收標準和方法。
六、運輸方式及交貨時間：
承攬方負責送貨到委託方，運費承攬方負責。新版的交貨時間：稿件客戶確認後 20 天交貨，返單交貨時間爲合同簽定後15天交貨。
七、加工承攬地：
承攬方所在地。
八、合同生效後，承攬方需向委託方交納質保金2萬元，質保金在結款時扣除。
九、合同生效後，委託方中途提出變更承攬標的，如未給承攬方造成損失之前，委託方可以要求更改訂單，承攬方以更改後的訂單交貨，如承攬方已施工，所有稿費，版費，材料費及工時費均由委託方承擔，委託方不得拒付相關費用。
十、交貨期的約定：
交貨期在產品的工藝技術要求基礎上雙方協商確定，時間從委託方定稿並下訂單開始計算，由於定稿或訂單延誤，則交貨期順延。
十一、驗收時間：
自承攬方交付產品之日起，委託方應按合同約定對產品的數量和質量進行檢驗，若產品的數量或質量不符合合同約定，委託方應在收到產品之日起15日內向承攬方提出書面異議，並不得動用產品，否則視爲產品的數量和質量符合約定。對短期檢驗難以發現的質量缺陷，使用期內發生問題，除委託方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責退換，如有其它問題雙方協商解決。
十二、知識產權：
委託方定作的產品如涉及到註冊商標或外觀設計專利，著作權等知識產權，委託方應向承攬方提供所有權或使用許可證。委託方還應向承攬方提供委託書，營業執照複印件（蓋公章），條碼證，QS證等。委託方對提供的所有材料的真實性，合法性負責，如委 託方未提供或提供的資料不實而引起侵權等糾紛，由委託方承擔一切經濟和法律責任
十三、承攬方需提供給委託方營業執照複印件（蓋公章），QS證，印刷執照複印件（蓋公章），第三方檢測報告。
十四、除外責任：
因不可抗力，停電，主設備故障等意外造成產品交付延遲或不能交付，不應視爲承攬方違約，但承攬方應在上述事故發生後的12小時內書面通知委託方，並且承攬方仍有義務採取一切必要措施儘快交貨。若不可抗拒力持續一週以上，委託方方有權取消本合同。
十五、違約責任：
1.承攬方未按合同規定的質量交付定作物，委託方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，應當負責調換，並承擔逾期交付的責任；經過調換後，仍不符合合同規定的，委託方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
2.交付定作物或完成工作的數量少於合同規定，委託方仍然需要的，應當照數補齊，因此造成逾期交付的按本條第四款處理；少交部分委託方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由承攬方賠償。
3.因包裝問題造成定作物毀損，滅失的，由承攬方賠償損失。
4.逾期交貨，每延誤一天承攬方承擔本合同總金額的0.2%的違約金（交付約定數量的合格產品視爲交貨）；未經委託方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。
5.不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付本合同總金額20%的違約金。
如因承攬方工作進度達或產品品質不到合同約定，使委託方錯過了產品上市的最佳時機，從而使委託方遭受損失，則承攬方除退還所有前期買方所支付的貨款外，視實際情況另外承擔委託方直接及間接的經濟損失。
十六、本合同訂立後委託方以訂單追加併爲承攬方確認的定作業務，雙方均收受本合同的約束。
十七、未盡事宜，，均按《中華人民共和國合同法》有關條例的規定執行。
十八、合同履行過程中發生任何糾紛雙方協商解決，協商不成交由委託方所在地有管轄權的法院訴訟解決。
十九、本合同一式二份，雙方各執一份，合同雙方蓋章之日起生效，但合同約定有預付款的，自預付款交付之日起生效。
本合同有效期自 年 月 日至 年 月 日止
承攬方 委託方
單位名稱
法定代表
委託辦理人
簽訂地點： 簽訂時間：
方：_______________簽訂地點：___________
乙方：_______________日期：_______________
甲方爲乙方提供加工業務，雙方在平等互利前提下，經友好協商達成以下條款：
一、訂單有關事項如下：
（一）品名、規格、單價：序號
（二）加工數量：每次訂單量不少於____，不少於____。
（三）加工量與訂貨量可能有一定偏差，＋/-____片據實結算。
二、包裝方式：根據乙方要求確定。
三、付款方式：每次訂貨前預付50%訂金，餘款於提貨前付清。
四、運輸方式：運費需方承擔。
五、質量驗收：除以供方所提供的資料外，按______指標作準。質量問題可在發貨當日起15天內提出，逾期不予受理。
六、本協議雙方簽字蓋章即生效，執行過程中出現異議，雙方應友好協商解決，協商不成則按《合同法》有關規定執行。
甲方：_______________
地址：_______________
電話：_______________
傳真：_______________
代表：_______________
（蓋章）
乙方：_______________
地址：_______________
電話：_______________
傳真：_______________
代表：_______________
（蓋章）
簽字日期：___________
編號：
簽約地點：
簽訂日期：
甲方（買方）：
乙方（賣方）：
經協商，甲乙雙方就________事項，達成以下協議，並同意按《中華人民共和國合同法》及相關法律法規恪守履行。
一、按甲方要求，乙方爲甲方生產：
┌────────┬────────┬────────┬────────┬────────┐
│序號 │名稱 │圖 │數量 │備註 │
├────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │
├────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │
└────────┴────────┴────────┴────────┴────────┘
二、合同總價款（含稅票）
人民幣____（rmb￥____）
三、付款方式
合同簽定____日內付總價款____%，即rmb￥____元；
產品交付後____日內付總價款____%，即rmb￥____元。
四、交收方式
1、乙方交付前，應按____規定對產品進行檢驗，並開具合格證明；甲方在收到產品後按同樣標準對產品進行驗收或確認，並應在____日內（難以驗收的隱蔽瑕疵除外）予以反對。甲方享有向乙方提出質量異議的權利，乙方應承擔修復、退換及賠償責任。
2、包裝及運送
2.1 產品的包裝及運輸，應符合國家或行業標準，由乙方負責在____年____月____日前送達____。（聯繫人：____電話：____ ）；
2.2 包裝和運輸費用已在產品價格中包含。如乙方需回收包裝物時，甲方將免費提供保管、儲存條件，但運輸費用由乙方負責。
五、售後服務
在質量保證期內出現的產品質量問題，乙方應在接到通知後____小時內做出響應，並予以解決。
六、保密約定
1、甲方承諾對乙方的產品製造過程及企業祕密不得向第三方泄漏（業務推介和廣告宣傳除外）；
2、乙方保證合同規定的甲方產品（含技術資料及專用工、模具）的擁有權，不經甲方同意不得向第三方提供。
七、違約責任
1、甲方按合同規定期限付款。如果延期，參照中國人民銀行關於金融機構計收借款利息標準支付違約金；
2、乙方延期交付時，應按合同總額的____%乘以逾期天數向甲方支付違約金，逾期超過____天的，甲方有權解除合同並要求乙方賠償損失，賠償額爲本合同總額的____%。
八、附加說明
1、本合同一式兩份，雙方各執一份，雙方簽字、蓋章有效。合同執行中的附加或更改，應以補充協議或說明的形式，並由雙方授權代表簽字、加蓋公章。
2、本合同附件____，與本合同具有同等效力。
3、發生合同爭執，應通過協商加以解決；協商不成，可向合同簽字地人民法院提出起訴。
甲方：
住所：
郵編：
委託代理人：
電話：
傳真：
開戶行：
賬號：
稅號：
乙方：
住所：
郵編：
委託代理人：
電話：
傳真：
開戶行：
賬號：
稅號：
甲方：無錫友承機械製造有限公司第一條 ：乙方按甲方提供的圖紙和材料加工零件（見圖紙部件加工明細表），總計按甲方提供的每種零件的數量，價格按雙方協商所定的的價格（見圖紙部件加工明細表）。
第二條： 乙方須按照外包加工零件清單所列的各項規定，如加工說明、數量、交貨日期等 確實履行準時交貨；延時交貨，按總款額的1%/天繳付違約金。
第三條： 乙方所交的加工品應保質保量，並不得有短缺或不合規格及瑕疵等情況。加工完 畢送貨至甲方工廠，經過甲方初步驗收後入庫。（因甲方提供的物料本事質量問題，乙方應及時告知甲方，經過甲方確認，乙方不承擔責任）。
第四條： 通過初步驗收的入庫貨品在甲方再加工時，若發現有不良品時（明顯爲甲方再加 工後的磨損品除外），則甲方可向乙方要求賠償或退回乙方重新加工。
第五條：付款方式：
1、合同雙方簽訂後，甲方預付乙方（人民幣）作爲合同定金，乙方將 零件按時加工完畢，交付甲方工廠，經過甲方驗收合格，覈算出加工零件總款後，甲方付到本次加工零件總款的. %。餘款%在甲方第二次訂單到貨，乙方開具發票與第二次加工零件訂單的定金（第 二次零件加工訂單總款的%）一起支付；以後長期合作以此類推。
2、 此類付款方式作爲雙方長期合作的基本條約。
甲方（簽章）：________________ 乙方（簽章）：________________
20xx年 月日
編號：ｅｍｔ＿＿＿＿＿號
日期：＿＿＿＿年＿＿月＿＿日於＿＿＿＿
爲發展雙方在漁網生產方面的友好合作，增進中日兩國人民友誼，中國××漁網線廠，地址：＿＿＿＿市＿＿＿（以下簡稱甲方）與日本國＿＿＿＿制網株式會社，地址：日本兵庫縣赤穗市中；電掛ｍａｒｕｍａｋｏ； 電傳５７７８８７５ｍｏｍｏｉ－ａｊ（以下簡稱乙方），在中國輕工業品進出口總公司××省分公司（地址：＿＿＿＿光路＿＿＿＿號，電掛，０６７５或－“ｉｎｄｕｋｔ”ｋｗ－ａｎｇ ｇｈｏｗ電傳號碼４４０７９ｋｃａｂｃｎ的協助下，雙方代表就漁網來料加工業務問題，經過＿＿＿＿年＿＿月、＿＿月和＿＿＿年＿＿月在＿＿＿＿進行充分協商，在平等互利基礎上達成如下協議：
一 總則
１．乙方負責提供生產漁網所需的全套設備及必須的零部件，以及擴建廠房建築安裝用的鋼材、管道和貨車（具體規格要求詳見附件一、二），全套設備分新舊兩部分，屬於全新的，其性能是國際先進水平；屬於半舊的設備，其主要零部件需全部換新，並經過全面檢修，其性能與同類型號全新的設備一樣，設備及零部件價款是優惠價格。
全套設備的生產能力必須達到年產漁網５００噸以上，機械性能的正常運轉由乙方負責確保，在設備投產後１年６個月內，如發生機械故障或非因操作錯誤而造成的損壞，乙方應負責派出工程技術人員進行修理和免費提供零配件，由此產生的停工停產所造成的損失，由乙方負責補償，一年半後發生機械故障，查明原因，雙方友好協商解決。
協議簽訂後，乙方應着手按上述要求進行籌備，甲方將派員到乙方工廠參觀設備情況、設備性能，以運抵＿＿＿工廠進行驗收爲準。機械的專利和技術資料由乙
方免費提供。
２．乙方負責提供足夠４６臺編網機爲中心的全套設備所需的原料和輔料（包括染料和樹脂）寄存甲方，委託加工，並保證按月均衡供應。
３．甲方負責提供相應的廠房、水電、勞動力及包裝物料（包裝物料費用由甲方向乙方結算），並負責按照乙方要求的規格、數量和質量進行加工漁網，收取加工費，產品全部交由乙方銷售。
４．雙方同意，設備價款和加工費均以日元結算。
二 加工數量和加工費
乙方保證每年提供漁網加工數量在５００噸以上，每年加工費收入不低於
２．４億日元，甲方保證每年提供加工上述５００噸以上或相當於加工收入２．４億日元以上漁網的生產力。從全套設備正常運轉時起四個月做爲試產和工人培訓期，在此期間內的加工費，以雙方同意暫定的產品方案中的加工價爲基礎，
１．設備、零配件和擴建廠房安裝所需的鋼材、管道及貨車的價款爲：ｃｍｔ汕頭６．０９１５２億日元（此數爲原價扣除合作減價數３６．０３７萬日元，具體規格詳見附件一、二）。價款支付方式由甲方通過廣州中國銀行信用擔保，在甲方每次收取的加工費中提取６０％分期償還，直至償完爲止，上述價款的銀行利息由甲方負擔，年利率爲７．６０％，利息以最後一批設備的裝船提單日期起算。
２．加工費的支付由乙方在
三次品處理和損耗率
產品損耗率和次品率雙方應努力降低，尼龍復絲暫定爲５％，尼龍單絲的損耗率，經試產期實踐後，雙方另行協商確定。
試產期滿後，若甲方因操作上的錯誤，次品和損耗超過合理的幅度，其超過部分由甲方負責賠償乙方的損失；若因原料質量不合要求造成次品過多，其損失由乙方承擔。
試機所需的原輔料由乙方負擔。
四技術交流
設備運抵汕頭工廠後，乙方需派出工程技術人員負責安裝機器，調整機械和試機開動，直至機器正常運轉，達到產品合格爲止。上述工程技術人員在華費用由乙方負擔。對乙方提供有關生產上和技術上的祕密，甲方負責保守祕密。
甲乙方同意正式投產後，乙方派出技術工程人員駐廠進行技術上、生產管理上和品質檢驗上的指導，具體辦法雙方另行商定。乙方同意甲方在必要時派出工程技術人員到乙方進行技術交流。
五協議期限
本協議有效期爲＿＿＿年，在協議有效期內，甲乙雙方不跟
本協議正本四份、甲乙雙方及見證單位各存一份，以中文爲準。
甲方：＿＿＿＿＿＿ 乙方：＿＿＿＿＿＿＿＿ 中國＿＿＿漁網線廠 日本國＿＿＿＿＿制網株式會社 中國輕工業品 進出口總公司：＿＿＿＿＿ 日本國＿＿＿＿＿產業株式會社
